建设工程垫资承诺书5篇

第一篇：建设工程垫资承诺书

       建设工程垫资承诺书

       （建设单位）：

       我公司

       承诺，若我公司有幸中标，我公司愿意全额垫付

       建设资金，现承诺如下：

       1、按质按量按期完成交付使用；

       2、同意全额垫资

       投标单位：

       （盖章）法人代表：

       （签字）

       ****年**月**日

第二篇：垫资承诺书

       篇一：垫资协议书 垫资协议书

       甲方（垫资方）：____________________ 住所:______________________________ 法人代表：

       联系方式（手机）：

       乙方（借资方）：____________________ 住所：_____________________________ 法人代表：_________________________ 联系方式（手机）：

       丙方(担保方)：_____________________ 住所：_____________________________ 法人代表：_________________________ 联系方式（手机）：

       根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议(以下简称“本协议”)，并保证共同遵守执行。

       第一条：借资用途

       1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项;2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

       第二条：借资金额

       乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写：__________________)，借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)第三条：垫资发放形式

       甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方

       第四条：还款资金来源及还款方式

       1、乙方资金来源为_____________________________________________

       2、乙方还款方式为______________________________________________ 第五条：三方责任义务

       （一）甲方的主要权利和义务

       （1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密：

       （3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件 资料：

       （二）乙方主要权利和义务

       （1）乙方有权要求甲方按协议约定垫资：

       （2）乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约 定或法律，行政法规另有规定的除外：

       （3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和 有效性：

       （4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

       （三）丙方（担保方）的主要权利和义务 *************** 第六条 违约责任

       2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。

       第七条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的人民法院起诉

       本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。

       甲方（签字、盖章）： 乙方（签字、盖章）：丙方（签字、盖章）： 法定代表人：法定代表人：法定代表人：

       签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日篇二：建设工程垫资承诺书

       建设工程垫资承诺书

       平利县广佛镇人民政府：

       我公司（）承诺，若我公司有幸中标，我公司愿意全额垫付建设资金，现承诺如下：

       1、按质按量按期完成交付使用； 2 投标单位： 法人代表：

       二〇一四年六月十六日篇三：个人过桥垫资承诺书

       承 诺 书

       ______________：

       本人因生产经营需要，特向贵方申请借款人民币（大写）____________元，为保证该借款按期偿还，特作如下承诺：

       1、本人自愿同意将个人身份证原件、银行开户的卡（折）、u盾、密码等全部交给贵处保管，在此期间所发生的一切行为均为本人所授权同意。

       2、本人自愿同意将该借款过账账户上的所有资金及账户质押给贵处，作为该借款的质押担保，如本人出现经济或财务状况恶化，本人同意贵方将账户资金用于归还所欠借款。

       3、本人还清全部借款本息、违约金、赔偿金等后，贵方将有关证照、印章归还本方。以上承诺是不可撤销的自愿承诺。

       承诺人：____________ 年 月 日

第三篇：工程垫资合同范本

       工程垫资合同该怎么写呢？下面我整理了工程垫资合同，欢迎大家阅读！

       篇一：工程垫资合同范本

       甲方：(以下简称甲方)

       乙方：（以下简称乙方）

       依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

       等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

       一、工程名称：东方鼎臣广场

       二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

       三、工程结构：框剪结构

       总建筑面积约约6万平方米。

       四、进场时间：

       定于

       五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部

       内容）本工程不得分包、转包。

       六、承包内容：

       工程。

       七、施工工期：

       自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

       八、工程质量：

       执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

       九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。

       十、结算方式和计价标准：

       1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2022年建筑工程消耗量定额》、《2022年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

       2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

       实结算。

       3、工人工资单价：执行 元/工日。

       4、施工措施费按取费标准的 %计算；

       5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

       6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。

       十一、付款办式：

       1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

       2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。

       十二、协议履约金的支付与返还

       1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

       金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

       2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

       3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

       4、具体事宜以正式施工合同为准。

       十三、甲方责任及义务

       1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

       2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

       3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

       4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

       5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

       6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

       十四、乙方责任及义务

       1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

       2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

       3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

       4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

       5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

       6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

       7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

       8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

       9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

       10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚

       金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

       11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

       12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

       13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

       14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

       15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

       16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。

       篇二：工程垫资合同范本

       甲方：(以下简称甲方)

       乙方：（以下简称乙方）

       依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

       一、工程名称：

       二、工程地点：

       三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

       四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

       五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

       六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

       七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

       八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

       九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

       十、结算方式和计价标准：

       1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2022年建筑工程消耗量定额》、《2022年安装工程消耗量定额》和《2022建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

       2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

       3、工人工资单价：执行35元/工日。

       4、施工措施费按取费标准的60%计算；

       5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

       6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

       方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

       7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

       十一、付款办式：

       1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

       2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

       十二、协议履约金的支付与返还

       1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

       2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

       3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

       4、具体事宜以正式施工合同为准。

       十三、甲方责任及义务

       1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

       2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

       3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

       4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

       5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

       6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

       十四、乙方责任及义务

       1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

       2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

       3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

       4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

       5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

       6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

       7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

       8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

       十五、违约责任

       （1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

       （2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

       （3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

       十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

       甲方：乙方：

       法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

       年 月 日

第四篇：工程垫资协议书范本（范文）

       工程垫资协议书范本

       篇一：建设工程施工承包垫资协议书

       建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）

       依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

       等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

       一、工程名称：东方鼎臣广场

       二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

       三、工程结构：框剪结构

       总建筑面积约约6万平方米。

       四、进场时间：

       定于

       五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部

       内容）本工程不得分包、转包。

       六、承包内容： 工程。

       七、施工工期：

       自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

       八、工程质量：

       执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

       九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。

       十、结算方式和计价标准：

       1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2022年建筑工程消耗量定额》、《2022年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

       2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

       实结算。

       3、工人工资单价：执行 元/工日。

       4、施工措施费按取费标准的 %计算；

       5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

       6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。

       十一、付款办式：

       1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

       2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。

       十二、协议履约金的支付与返还

       1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

       金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

       2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

       3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

       4、具体事宜以正式施工合同为准。

       十三、甲方责任及义务

       1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

       2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

       3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

       4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

       5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

       6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

       十四、乙方责任及义务

       1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

       2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

       3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

       4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

       5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

       6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

       7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

       8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

       9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

       10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚

       金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

       11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

       12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

       13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

       14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

       15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

       16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。

       十五、违约责任

       （1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。篇二：建设工程施工承包垫资合同

       建设工程施工承包垫资合同

       发包人：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）

       承包人：（以下简称乙方）

       依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

       第一条 工程概况

       （一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

       （二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

       （三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

       （四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

       （五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。第二条 合同工程

       （一）开工日期：2022 年5 月 26日

       （二）竣工日期：2022年 11 月26日

       （三）合同工程总日历天数180天。

       第三条 合同价款

       （一）合同价款依据

       1.土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2022年建筑工程消耗量定额》、《2022年安装工程消耗量定额》和《2022建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

       （二）工程结算

       1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算： A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

       B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

       C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

       2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。第四条 质量标准

       工程质量标准为：

       （一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

       在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

       （二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

       （三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

       第五条 材料供应及机械租赁

       （一）乙方采购材料及要求

       1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

       （二）周转材料及机械租赁：

       乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

       第六条 安全文明施工

       （一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

       （二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

       （三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

       （四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

       （五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

       （六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

       甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。第七条 双方职责

       （一）甲方职责

       1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。

       2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

       3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

       4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

       5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

       7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

       8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

       （二）乙方职责

       1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

       2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

       3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

       5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

       6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

       10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

       12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

       13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

       16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。

       17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

       18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

       第八条 工程价款的支付

       （一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

       （二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

       工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

       第九条 违约责任

       （一）甲方

       未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

       （二）乙方

       1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

       2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

       4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

       第十条 争议的解决方式

       合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

       第十一条 其它

       1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

       2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

       3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

       第十二条 附则

       合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

       第十三条

       1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

       2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

       3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

       附：

       1、《工程质量保修书》；

       2、议价价格表

       3、《工程预算书》。

       甲方单位：乙方单位：

       甲方代表：乙方代表：

       签约地点：

       签约日期： 年 月 日

       附件1： 工 程 质 量 保 修 书

       发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）

       承包方（全称）：（以下简称乙方）

       为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

       一、工程质量保修范围和内容

       质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

       上述内容及合同范围内装修工程

       二、质量保修期

       质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

       双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

       2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

       3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年； 4.装修工程为2年；

       5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

       三、质量保修责任

       1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

       3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

       四、质量保修金的支付

       本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

       五、质量保修金的返还

       甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

       六、其他

       双方约定的其他工程质量保修事项：

       本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

       甲方（公章）： 乙方（公章）：

       法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

       年月日年月日

       篇三：建设工程施工承包垫资协议书

       建设工程施工承包垫资协议书

       甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）

       依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

       一、工程名称：

       二、工程地点：

       三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

       四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

       五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

       六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

       七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

       八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

       九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

       十、结算方式和计价标准：

       1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2022年建筑工程消耗量定额》、《2022年安装工程消耗量定额》和《2022建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

       2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

       3、工人工资单价：执行35元/工日。

       4、施工措施费按取费标准的60%计算；

       5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

       6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

       方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

       7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

       十一、付款办式：

       1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

       2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

       十二、协议履约金的支付与返还

       1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

       2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

       3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

       4、具体事宜以正式施工合同为准。

       十三、甲方责任及义务

       1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

       2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

       3、按乙方提供的进度报表及 合同相关进行监督检查和验收。

       4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

       5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

       6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

       十四、乙方责任及义务

       1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

       2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

       3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

       4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

       5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

       6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

       7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

       8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

       十五、违约责任

       （1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

       （2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

       （3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

       十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

       甲方：乙方：

       法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

       年 月 日

第五篇：工程预付款及工程垫资的相关规定

       一、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国建设部令（第１０７号）2022年12月1日实施

       第十四条 建筑工程的发承包双方应当根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定预付工程款的具体事宜。

       二、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2022]369号）

       第十二条 工程预付款结算应符合下列规定：

       （一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％，对重大工程项目，按工程计划逐年预付。计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2022）的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例。

       第十三条 工程进度款结算与支付应当符合下列规定：

       （三）工程进度款支付

       1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90％向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

       三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2022年）

       第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

       当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

       当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

       四、《建设部、国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行关于严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设的通知（建市[2022]6号）》（部分摘录）

       一、政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设，不得将建筑业企

       业带资承包作为招投标条件；严禁将此类内容写入工程承包合同及补充条款，同时要对政府投资项目实行告知性合同备案制度。

       政府投资项目是指使用各类政府投资资金，包括预算内资金、各类专项建设基金、国际金融组织和外国政府贷款的国家主权外债资金建设的项目。党政机关（包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体）及财政拨款的事业单位自筹资金建设的项目，视同政府投资项目适用本通知，采用BOT、BOOT、BOO方式建设的政府投资项目可不适用本通知。

       带资承包是指建设单位未全额支付工程预付款或未按工程进度按月支付工程款（不含合同约定的质量保证金），由建筑业企业垫款施工。

       二、各级发展改革、财政、建设等有关部门，要在各自职责范围内加强对政府投资项目的管理，严禁带资承包。

       各级发展改革及有关审批部门要把好工程建设项目审核关，不得批准建设资金来源不落实的政府投资项目；各商业银行要据实出具项目开工前的项目资金存款证明；各级财政部门要对工程建设过程中的资金进行监管；各级建设行政主管部门在发放施工许可时要严格审验资金到位情况，对建设资金不落实的，不予发放施工许可证。

       三、对于使用带资承包方式建设的政府投资项目，一经发现，有关部门要按照有关法律法规对该建设单位进行查处并依法进行行政处罚；建设等部门应停止办理其报建手续，对该项目不予竣工验收备案；发展改革等有关部门对该单位新建项目给予制约；对于在工程建设过程中抽逃资金的，财政部门要立即停止该项目的资金拨付。

       有关部门要建立健全建筑业企业不良信用档案制度，对于违反规定的企业，给予相应处罚。对以带资承包方式承揽政府投资项目的施工总承包企业和以带资承包方式承揽专业分包工程、劳务工程的专业分包企业、劳务分包企业，一经发现，有关部门要按照有关法律法规对该企业依法进行查处。

       银行等金融机构应加强对建设项目的授信审查和贷款管理，在借款合同中明确约定不得利用银行贷款带资承包政府投资项目。对违反约定的，应限期追回银行信贷资金，并通过人民银行信贷登记咨询系统向其他银行通报，各银行不得再对该企业提供信贷支持。对于违反本通知规定的银行，金融监管部门应予以处罚。

       确定工程预付款起扣点的依据是：未完施工工程所需主要材料和构件的费用，等于工程预付款的数额。

       工程预付款起扣点可按下式计算： T＝P－M/N 式中：

       T——起扣点，即预付备料款开始扣回的累计完成工作量金额； M——预付备料款数额；

       N——主要材料，构件所占比重；

       P——承包工程价款总额（或建安工作量价值）。

       例如：某项工程合同价100万，预付备料款数额为24万，主要材料、构件所占比重60%，问：起扣点为多少万元？

       按起扣点计算公式：T＝P－M/N＝100-24/60%＝60万元 则 当工程量完成60万元时，本项工程预付款开始起扣。

       １、预付款的概念

       施工企业承包工程，一般实行包工包料，需要有一定数量的备料周转金，由建设单位在开工前拨给施工企业一定数额的预付备料款，构成施工企业为该承包工程储备和准备主要材料、结构件所需的流动资金。

       预付款还可以带有“动员费”的内容，以供组织人员、完成临时设施工程等准备工作之用；

       预付款相当于建设单位给施工企业的无息贷款。预付款与建筑材料供应方式相关联 a.包工包全部材料工程：预付备料款数额确定后，建设单位把备料款一次或分次付给施工企业

       b.包工包地方材料工程：需要确定供料范围和备料比重，拨付适量备料款，双方及时结算

       c.包工不包料的工程：建设单位不需预付备料款预付款的有关事项，如数量、支付时间和方式、支付条件、偿还(扣还)方式等，应在施工合同条款中具体明确规定

       2、预付款的拨付 预付备料款的额度，由合同双方商定，在合同中明确预付备料款计算的理论公式: 预付备料款＝合同价款×预付备料款额度

       备料款数额＝全年施工工作量×主材所占比重÷年施工日历天×材料储备天数 备料款的数额，要根据工程类型、合同工期、承包方式和供应方式等不同条件而定一般建筑工程不应超过工作量(包括水、电、暖)的30%；安装工程不应超过工作量的10%

       3、预付款的扣还

       备料款属于预付性质。施工的后期所需材料储备逐步减少，需要以抵充工程价款的方式陆续扣还。施工合同中应约定起扣时间和比例。(1)按公式计算起扣点和抵扣额 原则：当未完工程和未施工工程所需材料的价值相当于备料款数额时起扣。每次结算工程价款时，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。未完工程需主材总值＝未完工程价值×主要材料比重＝预付备料款

       未完工程价值＝预付备料款÷主要材料比重

       起扣时已完工程价值＝施工合同总值－未完工程价值 应扣还的预付备料款，按下列公式计算：

       第一次扣抵额=(累计已完工程价值－起扣时已完工程价值)×主材比重 以后每次扣抵额=每次完成工程价值×主材比重

       例：某工程合同价款为300万元，主要材料和结构件费用为合同价款的62.5%。合同规定预付备料款为合同价款的25%。则：预付备料款＝300×25%＝75万元

       起扣点＝300－75÷62.5%＝180万元即：当累计结算工程价款为180万元时，应开始抵扣备料款。此时，未完工程价值为120万元

       所需主要材料费为120×62.5%＝75万元，与预付备料款相等

       (2)按合同规定办法扣还备料款例如：规定工程进度达到60%，开始抵扣备料款，扣回的比例是按每完成10%进度，扣预付备料款总额的25%(3)工程最后一次抵扣备料款适合于造价低、工期短的简单工程备料款在施工前一次拨付，施工过程中不分次抵扣。当备料款加已付工程款达到95%合同价款(即留5%尾款)之时，停止支付工程款。

       工程预付款支付与扣回

       工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。它是施工准备和所需主要材料、结构件等流动资金的主要来源，国内习惯上又称为预付备料款。工程预付款的支付，表明该工程已经实质性启动。1．预付款的确立

       预付备料款（国外通称为“开办费”）是我国工程建设中一项行之有效的制度，早在中国人民建设银行行使基本建设资金管理职能时，就对备料款的拨付作了专门规定，明确备料款作为一种制度必须执行，对全国各地区、各部门贯彻预付款制度的工作在原则和程序上曾起过重要的指导作用。各地区、各部门结合地区和部门的实际情况，制定了相应的实施办法，对不同承包方式、内开竣工和跨工程等作了具体的规定。例如：上海市规定：凡是实行包工包料的工程项目，备料款由发包人通过经办银行办理，且应在双方签订工程施工合同的一个月内付清；包工不包料的工程，原则上不应得到备料款。施工单位对当年开工、当年竣工的工程，按施工图预算和合同造价规定备料款额度预收备料款；跨工程，按当年建安投资额和规定的备料款额度预收备料款，下年初应按下年的建安投资额调整上年已预收的备料款。凡合同规定工程所需“三材”（钢材、木材、水泥），全部由发包人负责供应实物，并根据工程进度或合同规定按期交料的，所交拨材料可按材料预算价格作价并视作预收备料款；对虽在施工合同中规定工程所需“三材”全部由发包人负责供应实物，而未能遵照合同规定按期、按品种、按数量交料的，承包人可按规定补足收取备料款；部分“三材”由发包人采购供应

       实物的，相应扣减备料款额度，或将这部分材料抵作部分备料款。在对备料款的具体操作作了规定后，同时又规定了违规操作的处理办法：凡是没有签订施工合同或协议和不具备施工条件的工程、发包人不得拨给承包人备料款，更不准以付备料款为名转移资金；承包人收取备料款两个月仍不开工，或发包人不按合同规定付给备料款的，经办银行可根据双方工程承包合同的约定分别从有关账户收回和付出备料款。

       建设部为适应社会主义市场经济的发展，在《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第14条明确规定：预付工程款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定。《建设工程施工合同（示范文本）》中，有关工程预付款作了如下约定：“实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7D。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7D后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7D停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”

       工程预付款在国际工程承发包活动中亦是一种通行的做法。国际上的工程预付款不仅有材料设备预付款，还有为施工准备和进驻场地的动员预付款。根据FIDIC施工合同条件规定，预付款一般为合同总价的10%~15%。世界银行贷款的工程项目，预付款较高，但也不会超过20%。近几年来，国际上减少工程预付款额度的做法有扩展的趋势，一些国家都在压低预付款的数额，如科威特政府将承包工程预付款的百分比从原来的10%削减到5%，但是无论如何，工程预付款仍是支付工程价款的前提，未支付预付款由承包人自己带资、垫资进行施工的情况尚未有所闻。因为此种做法对承包人来说是十分危险的，通常的做法是：预付款支付在合同签署后，由承包人从自己的开户银行中出具与预付款额相等的保函，并提交给发包人，以后就可从发包人开户银行里领取该项预付款。

       2．预付款额度

       预付款额度主要是保证施工所需材料和构件的正常储备。数额太少，备料不足，可能造成生产停工待料；数额太多，影响投资有效使用。一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工作量的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。下面简要介绍几种确定额度的方法。

       （1）百分比法。百分比法是按工作量的一定比例确定预付备料款额度的一种方法。各地区和各部门根据各自的条件从实际出发分别制定了地方、部门的预付备料款比例。例如：建筑工程一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的25%，大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加；安装工程一般不得超过当年安装工作量的10%，安装材料用量较大的工程，可以适当增加；小型工程（一般指30万元以下）可以不预付备料款，直接分阶段拨付工程进度款等等。

       （2）数学计算法。数学计算法是根据主要材料（含结构件等）占承包工程总价的比重，材料储备定额天数和施工天数等因素，通过数学公式计算预付备料款额度的一种方法。其计算公式是：

       公式中：施工天数按365天日历天计算；材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。

       （3）协商议定。在较多情况下是通过承发包双方自愿协商一致来确定的。

       在商洽时，施工单位作为承包人，应争取获得较多的备料款，从而保证施工有一个良好的开端得以正常进行。但是，因为备料款实际上是发包人向承包人提供的一笔无息贷款，可使承包人减少自己垫付的周转资金，从而影响到作为投资人的建设单位的资金运用，如不能有效控制，则会加大筹资成本，因此，发包人和承包人必然要根据工程的特点、工期长短、市场行情、供求规律等因素，最终经协商确定备料款，从而保证各自目标的实现，达到共同完成建设任务的目的。由协商议定工程备料款，符合建设工程规律、市场规律和价值规律，必将被建设工程承发包活动越来越多地加以采用。

       3．预付款的回扣

       发包人支付给承包人的工程备料款的性质是“预支”。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料，构件的用量逐渐减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式予以陆续扣回。扣款的方法，是从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于预付备料款数额时扣起，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重扣低工程价款，至竣工之前全部扣清。因此确定起扣点是工程预付款起扣的关键。

       确定工程预付款起扣点的依据是：未完施工工程所需主要材料和构件的费用，等于工程预付款的数额。

       工程预付款起扣点可按下式计算：

       T＝P－M/N（32-20）

       式中 T——起扣点，即预付备料款开始扣回的累计完成工作量金额；

       M——预付备料款数额；

       N——主要材料，构件所占比重；

       P——承包工程价款总额（或建安工作量价值）。

       例如：某项工程合同价100万，预付备料款数额为24万，主要材料、构件所占比重60%，问：起扣点为多少万元？

       按起扣点计算公式：T＝P－M/N＝100-24/60%＝60万元

       则 当工程量完成60万元时，本项工程预付款开始起扣。

       在实际工作中，工程备料款的回扣方法，也可由发包人和承包人通过洽商用合同的形式予以确定，还可针对工程实际情况具体处理。如有些工程工期较短、造价较低，就无需分期扣还；有些工期较长，如跨工程，其备料款的占用时间很长，根据需要可以少扣或不扣。在国际工程承包中FIDIC施工合同也对工程预付款回扣作了规定，其方法比较简单，一般当工程进度款累计金额超过合同价格的10%~20%时开始起扣，每月从支付给承包人的工程款内按预付款占合同总价的同一百分比扣回。

       工程预付款、进度款、结算款计算

       1A425030 掌握工程价款计算

       1A425031 预付款的计算实例 [案例1A425031]

       (1)背景

       某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围包括土建工程和水、电、风、设备的安装工程，合同总价为2000万元。工期为1年。承包合同规定：

       1)业主应向承包商支付当年合同价25％的工程预付款；

       2)工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵工程款的方式陆续收回。主要材料及构件费比重按60％考虑；

       3)工程质量保修金为承包合同总价的3％，经双方协商，业主从每月承包商的工程款中按3％的例扣留。在保修期满后，保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商；

       4)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整；

       5)由业主直接提供的材料和设备应在发生当月的工程款中扣回其费用。

       经业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、备价值见表1A425031。

       (2)问题

       1)工程预付款的计算有哪些规定? 2)预付款计算有哪些方法? 3)本例的工程预付款是多少? 4)工程预付款从几月开始起扣? 5)1～6月以及其他各月工程师代表应签证的工程款是多少?应签发付款凭证金额是多少?(3)答案

       3)本例的工程预付款计算：工程预付款金额＝2000×25％＝500万元

       4)工程预付款的起扣点计算：2000-500÷60％=2000-833.3＝1166.7万元

       开始起扣工程预付款的时间为8月份，因为8月份累计实际完成的建安工作量为：

       900 180 220=1300万元>1166.7万元

       5)l～6月以及其他各月工程师代表应签证的工程款数额及应签发付款凭证金额：

       ①1～6月份：

       1～6月份应签证的工程款为：900×(1-3％)=873万元

       1～6月份应签发付款凭证金额为：873-90＝783万元

       ②7月份：

       7月份应签证的工程款为：180(1-3％)＝174.6万元

       7月份应签发付款凭证金额为：174.6-35=139.6万元

       ③8月份：

       8月份应签证的工程款为：220×(1-3％)=213.4万元

       8月份应扣工程预付款金额为：(1300-1166.7)×60％=79.98万元

       8月份应签发付款凭证金额为：213.4-79.98-24=109.42万元

       ④9月份: 9月份应签证的工程款为：205×(1-3％)＝198.85万元

       9月份应扣工程预付款金额为：205×60％=123万元

       9月份应签发付款凭证金额为：198.85-123-10=65.85万元

       ⑤10月份：

       10月份应签证的工程款金额为：195×(1-3％)＝189.15万元

       10月份应扣工程预付款金额为：195×60％=117万元

       10月份应签发付款凭证金额为：189.15-117-20＝52.15万元

       ⑥11月份：

       11月份应签证的工程款为：180×(1-3％)＝174.6万元

       11月份应扣工程预付款金额为：180×60％＝108万元

       11月份应签发付款凭证金额为：174.6-108-10=56.6万元

       ⑦12月份：

       12月份应签证的工程款金额为：120×(1-3％)=116.4万元

       12月份应扣工程预付款金额为：120×60％=72万元

       12月份应签发付款凭证金额为：116.4-72-5=39.4万元 1A425032 进度款的计算实例 [案例1A425032](1)背景：同前例。

       (2)问题：1)试述有关工程进度款的规定。2)怎样进行工程进度款的计算?

       3)怎样支付工程进度款?4)怎样进行分包付款?(3)分析与解答

       1)有关工程进度款的规定：

       2)工程进度款的计算：

       ①工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认；二是单价的计算方法。②工程进度款单价的计算方法主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。目一般来讲，工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。

       ③可调工料单价法计算的工程进度款：在确定所完工程量之后，可按以下步骤计算工程进度款：

       A．根据所完工程量的项目名称，配上分项编号、单价，得出合价；

       B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计；

       C.按规定计算措施费、间接费、利润；

       D．按规定计算主材差价或差价系数；

       E．按规定计算税金；

       F．累计本月应收工程进度款。

       3)工程进度款支付：

       工程进度款的支付，是工程施工过程中的经常性工作，其具体的支付时间、方式都应在合同中作规定。

       ①时间规定和总额控制。建筑安装工程进度款的支付，一般实行月中按当月施工计划工作量的5支付，月末按当月实际完成工作量扣除上半月支付数进行结算，工程竣工后办理竣工结算的办法。工程竣工前，施工单位收取的备料款和工程进度款的总额，一般不得超过合同金额(包括工程合同签后经发包人签证认可的增减工程价值)的95％，其余5％尾款，在工程竣工结算时扣除保修金外一并算。承包人向发包人出具履约保函或其他保证的，可以不留尾款。

       ②操作程序。③付款方式。

       4)关于总包和分包付款。1A425033 竣工结算实例

       [案例1A425033](1)背景： 某承包商于某年承包某外资工程项目施工，与业主签订的承包合同要求：工程合同价

       2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费占工程价款的35％不调值费用占15％；开工前业主向承包商支付合同价20％的工程预付款，当工程进的60％时，开始从超过部分的工程结算款中按60％抵扣工程预付款，竣工前全部扣逐月结算，每月月中预支半月工程款。

       (2)问题： 1)竣工结算的原则是什么? 2)竣工结算按哪样程序?

       3)列出动态结算公式。4)工程预付款和起扣点是多少?(3)分析与答案

       1)竣工结算的原则： 2)竣工结算程序：

       3)具体的动态结算调值公式：

       P=P0×(0.15 0.35A/A0 0.23B/B0 0.12C/C0 0.08D/D0 0.07E/E0)式中 P——调值后合同价款或工程实际结算款；

       P0——合同价款中工程预算进度款(本例P0为2000万元)； A0、B0、C0、D0、E0——基期价格指数或价格；

       A、B、C、D、E-----工程结算日期的价格指数或价格。

       4)本例的预付备料款为：2000×20％=200万元

       本例的起扣点为：T＝2000万元×60％=1200万元

       2.已知：某施工合同价为100万元，工程预付款20万元，主要材料购配件占50%，工期为6个月。各月的支付情况如下：第一个月支付工程款10万元，第二个月支付15万元，第三个月支付20万元，第四个月支付20万元，第五个月支付20万元，第六个月支付15万元。

       问题：计算起扣点和历次预付款扣款金额。答：

       （1）预付起扣点T。工程预付款起扣点按下式计算：

       上式中：

       T—起扣点，即工程预付款开始扣回的累计已完工程价值 P—承包工程合同总额 M—工程预付款数额

       N—主要材料及构件所占比重（2）第一次预付款扣还金额a1

       第一次扣还工程预付款数额的计算公式：

       式中：a1——第一次扣还工程预付款数额

       ——累计已完工程价值

       由于前三个月累计支付工程款=10 15 20=45万元，少于60万元，前三个月不扣预付款。

       到第四个月累计支付工程款=10 15 20 20=65万元，大于60万元，因此第四个月开始扣预付款，扣还金额（第一次）：

       第一次扣还工程预付款数额的计算公式：

       ＝（65-60）×50%＝2.5万元

       （3）第二次预付款扣还金额a2

       第二次扣还工程预付款数额的计算公式：a2＝T5×N＝20×50%＝10万元

       （3）第三次预付款扣还金额a2

       第三次扣还工程预付款数额的计算公式：a3＝T6×N＝15×50%＝7.5万元

       累计扣回预付款金额=第一次扣还工程预付款数额 第二次扣还工程预付款数额 第三次扣还工程预付款数额=2.5 10 7.5=20万元